?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Как распильщики с бракоделами мировое соглашение заключали
ezhick
Больше года длились судебные разбирательства между ГКУ "Администратор Московского Парковочного Пространства" и подрядчиком по строительству плоскостных парковок ООО "Нефтегазстрой".

Для любопытных - табличка с ссылками на все решения судов всех инстанций.

Истец Ответчик Предмет Номер дела Сумма требований Взыскано 1 инстанция Апелляция Кассация ВС РФ
ГКУ АМПП ООО "Нефтегазстрой" Неустойка А40-81763/2015 271 416 892,85 0,00 Отказать Отказать в пересмотре Отказать в пересмотре Отказать в пересмотре
ООО "Нефтегазстрой" ГКУ АМПП Оплата выполненных работ А40-218582/2015 19 715 584,99 19 987 640,52 Удовлетворить Отказать в пересмотре Мировое соглашение Отказ от обжалования
ООО "Нефтегазстрой" ГКУ АМПП Оплата выполненных работ А40-218588/2015 9 862 897,25 9 862 897,25 Удовлетворить Отказать в пересмотре Отказать в пересмотре Отказ от обжалования
ООО "Нефтегазстрой" ГКУ АМПП Возврат обеспечения А40-221694/2015 72 702 383,26 72 702 383,26 Удовлетворить Отказ от жалобы - АМПП Срок обжалования истек Отказ от обжалования
ООО "Нефтегазстрой" ГКУ АМПП Возврат обеспечения А40-221696/2015 61 223 233,18 61 223 233,18 Удовлетворить Отказать в пересмотре Срок обжалования истек Отказ от обжалования
ООО "Нефтегазстрой" ГКУ АМПП Оплата выполненных работ А40-223268/2015 38 701 381,69 38 701 381,69 Удовлетворить Отказать в пересмотре Отказать в пересмотре Отказ от обжалования
ООО "Нефтегазстрой" ГКУ АМПП Оплата выполненных работ А40-223277/2015 55 434 317,26 58 247 733,55 Удовлетворить Отказ от обжалования
ООО "Нефтегазстрой" ГКУ АМПП Оплата выполненных работ А40-68992/2016 132 497 201,66 132 497 201,66 Удовлетворить Отказ от обжалования
ООО "Нефтегазстрой" ГКУ АМПП Оплата выполненных работ А40-90588/2016 108 798 524,26 108 798 524,26 Удовлетворить Отказ от обжалования


Год назад Департамент транспорта заявлял, что ничего за работы не платил и платить не собирается:




АМПП предъявило к Нефтегазстрою требований на 271 416 892,85. Это ТОЛЬКО НЕУСТОЙКА! Об оплате выполненных работ или поставленного оборудования речь не шла.

Взыскано с Нефтегазстроя было НОЛЬ РУБЛЕЙ. АМПП дошло до верховного суда и проиграло во всех инстанциях.

Более того, проиграв иск АМПП открыло врата ада - Нефтегазстрой предъявил требований на 498 935 523,55 рублей и, по итогам судам было присуждено в пользу Нефтегазстроя 502 020 995,37 рублей.


Естественно, никоо не посадили и даже не уволили, хотя о том, что проигрыш первого суда в первой инстанции даст убойный козырь Нефтегазстрою, я писал сразу после первого решения. Вот здесь детали схемы, если кратко, то она выглядит вот так:

1. АМПП на липовых конкурсах выбирает подрядчика, который к тому моменту давно ведет работы по строительству.
2. Подрядчик хреново строит не за два месяца, как в контракте, а за 9 месяцев, АМПП дает ему это делать.
3. Часть хреново выполненных работ принимается, контракты типа расторгаются.
4. АМПП идет в суд, где подрядчик доказывает, что АМПП само виновато в просрочке и невыполнении.
5. АМПП проигрывает суд.
6. Подрядчик идет в суд, в суде он теперь легко выиграет и получит обратно свой обеспечительный платеж и деньги за ОЧЕНЬ ПЛОХО выполненные работы.

На днях АМПП и Нефтегазстрой подписали документ, который утвердил Федеральный Арбитражный Суд Московского округа. Этот документ на 100% подтверждает мою правоту.

Это мировое соглашение, по которому АМПП выплачивает Нефтегазстрою ПЯТЬСОТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ и отказывается от дальнейшего обжалования по всем искам!!!


A40-218582-2015_20161012_Reshenija i postanovlenija (1)-1.pngA40-218582-2015_20161012_Reshenija i postanovlenija (1)-2.pngA40-218582-2015_20161012_Reshenija i postanovlenija (1)-3.pngA40-218582-2015_20161012_Reshenija i postanovlenija (1)-4.png

A40-218582-2015_20161012_Reshenija i postanovlenija (1)-5.pngA40-218582-2015_20161012_Reshenija i postanovlenija (1)-6.png

То есть Московский паркинг, который целый год доказывал, что он прав, который потратил сотни тысяч рублей на госпошлину и зарплату своих юристов, который доказывал, что я дурак и все будет хорошо, взял и подарил нерадивому подрядчику ПОЛ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.

Про то, что Гривняка за это опять не накажут, что Андрейкин, подписавший выложенное выше письмо, комментировать это не стал, упоминать излишне. Запросы в компетентные органы я отправлю, хотя заведомо знаю, какой на них будет ответ - деньги присуждены судом. А тот факт, что АМПП сделало все, чтобы подрядчик смог эти суды выиграть - никого не интересует.

Ну ничего, сложим материалы в папочку. Однажды они нам пригодятся.

P.S. Показательно, что обещанные ОНФ меры по контролю за ситуацией оказались, как всегда, просто пшиком:

Спасибо ЛЫсакову за качественную работу Московского ОНФ...




Recent Posts from This Journal


  • 1
мда. еще пол-Ъярда с "дорогих москвичей" . Тут не хватает общей таблички только еще - что они делали за какие деньги\сроки и каким качеством. И в итоге - что было оплачено и что просто скрадено. Инфографику короче б сделать для наглядности. Может кто отдельно сделает, если общие цифры выложить.. Работа у вас гигансткая. Непонятно почему ее делает общество в лице Вас, а не например прокуратура или пресловутый Москонтроль(главконтроль). Если им было направлены эти запросы, а они ничего не сделали - это говорит об их проф.непригодности в лучшем случае, в худшем - о коррупционном саботаже. Да даже если и запросов не было... Можно кстати еще в ОП РФ черкнуть и в ОНФ - они же любят пиариться типа на контроле власти. Ну вот пусть наконец что-то московское сделают, а у них тут явный провал\

О да! Спасибо! Про ОНФ-то я забыл - там же была тема, как ОНФ бил себя пяткой в грудь и рассказывал всем. что подрядчик - сука, все испортил и украл! Сейчас дополню пост!

Примитивно...но я давно уже считаю что правовое пространство у Ликсутова ну очень расширенное. Андрейкин сам ничего серьезного даже по определению без согласования с Ликсутовым делать не будет (про АМПП в плане самостоятельности говорить даже смешно). Из этой ситуации пока не ясно мне одно или в широком плане все стали вверху решать только собственные дела , или Ликсутов "вернуться в бизнес" решил ...

Лысаков боролся за права автомобилистов, полка в ГД не попал, псоле этого он резко сменил ориентацию и стал обслуживать жуликов и воров.

Блять, 500 миллионов, по сути опять просто проебали! Почему никого не то что не расстреливают за растраты в особо крупном размере, а даже не сажают и даже не увольняют??? Враги народа ведь, натурально!

Элементарно, Ватсон!

"Это нога... у того, у кого надо нога!" ©
Если бы эти деньги шли начальству ГКУ АМПП - то не сомневайтесь, начальство это давным-давно бы показательно раскулачили. Но, поскольку "вверх и в темноту уводит нить" © - "кто ж его посадит?" ©

Что в одном месте проебется - в другом - присовокупится. Думаешь, Шувалов этаж в сталинке - на честно заработанное купил? Или у Захарченко две тонны нала - честные были? Это вот с таких вот сделок откат.

Видишь, а ты не верил. Только революша, только хардкор. Остальные методы - мягко говоря неэффективны. Пока нет явной прямой угрозы для системы власти - она не шевелится.

  • 1